ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Н А К А З 
п р о п р и м у с о в е с т я г н е н н я 

26.06.2026 Справа № 908/328/26 
м. Запоріжжя Запорізької області

Суддя Господарського суду Запорізької області Проскуряков Кирило Валеріанович, на виконання рішення Господарського суду Запорізької області від 14.05.2026 у справі №908/328/26, в якій

Стягувач: Військова частина НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю “Проектно-будівельна компанія “Акві-Буд” (вул. Поштова, буд. 27/29, каб. 49, м. Запоріжжя, 69000; код ЄДРПОУ 41400018) 

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю “Проектно-будівельна компанія “Акві-Буд” (вул. Поштова, буд. 27/29, каб. 49, м. Запоріжжя, 69000; код ЄДРПОУ 41400018) 
на користь Військової частини НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) неустойку за Договором підряду від 24.03.2025 № 173/4Д на загальну суму 358 239 (триста п`ятдесят вісім тисяч двісті тридцять дев`ять) грн. 93 коп., у тому числі пеню за порушення строків завершення будівництва – 147 510 (сто сорок сім тисяч п`ятсот десять) грн. 56 коп., штраф у розмірі 7% за прострочення завершення будівництва понад тридцять днів – 210 729 (двісті десять тисяч сімсот двадцять дев`ять) грн. 37 коп., а також витрати по сплаті судового збору у сумі 4 298 (чотири тисячі двісті дев`яносто вісім) грн. 88 коп. 

Рішення набирає чинності з 22.06.2026.
Наказ дійсний для пред`явлення до виконання державному виконавцю до 22.06.2029.

Суддя К.В. Проскуряков