ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua	
РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Київ
26.03.2026	Справа № 910/14720/25	

Господарський суд міста Києва у складі судді Ковтуна С.А., секретар судового засідання Мамонтова О.О., розглянувши матеріали справи
за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Єврокор плюс»
до товариства з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України»
про стягнення 4293092,31 грн, 

Представники: 
від позивача Мулявка С.О., Щербина С.В.
від відповідача Журавель О.В.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Господарського суду міста Києва звернулося з позовом товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «Єврокор плюс» до товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «Оператор газотранспортної системи України» про стягнення 4293092,31 грн.

Суд своєю ухвалою від 27.11.2025 відкрив провадження у справі № 910/14720/25, постановив розглядати справу в порядку загального позовного провадження. 

Позивач вважає, що отримання відповідачем коштів у розмірі 4293092,31 грн за банківською гарантією №1148/2024/ПОД-МСБ-Г від 05.09.2024 мало місце без достатньої правової підстави. Обґрунтовуючи свої доводи позивач зазначає, що сума гарантії у розмірі 4293092,31 грн стягнута з позивача за порушення строку постачання 57,5 тонн системи антикорозійної бутумно-бутилкаучукової за договором про закупівлю товарів (матеріально-технічних ресурсів) № 4600009926 від 10 вересня 2024 року (далі - Договір). Водночас, як вважає позивач, банківська гарантія №1148/2024/ПОД-МСБ-Г від 05.09.2024 забезпечувала виконання позивачем обов`язку за Договором щодо постачання відповідачу 293,605 тонн системи антикорозійної бутумно-бутилкаучукової. Цей обов`язок позивач виконав 14.02.2025. Позивач стверджує, що оскільки зміни до Договору про постачання додаткових 57,5 тонн системи антикорозійної бутумно-бутилкаучукової внесені 31.03.2025 шляхом укладення відповідної додаткової угоди № 11, банківська гарантія №1148/2024/ПОД-МСБ-Г від 05.09.2024 не забезпечувала належне виконання позивачем обов`язку з постачання 57,5 тонн системи антикорозійної бутумно-бутилкаучукової, а тому мало місце неправомірне стягнення суми гарантії з позивач на користь відповідача. 

Відповідач позов відхилив повністю. Відповідач вважає, що мало місце порушення строку постачання системи антикорозійної бутумно-бутилкаучукової за заявкою № 5 від 02.04.20205 у кількості 57,5 тонн. Позивач повинен був поставити цю кількість системи антикорозійної бутумно-бутилкаучукової до 01.07.2025, а фактично поставив 28.07.2025, про що свідчать відповідні акти приймання-передачі за кількістю та якістю. Дата складання цих актів, за умовами Договору, є датою поставки товару. Оскільки за банківською гарантією №1148/2024/ПОД-МСБ-Г від 05.09.2024 гарантійним випадком є неналежне виконання принципалом зобов`язань за Договором, що мало місце зі сторони позивача, відповідач вважає, що кошти у розмірі 4293092,31 грн отримані ним за наявності належної правової підстави. 

Розглянувши надані документи і матеріали, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача, всебічно та повно з`ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги та заперечення проти позовних вимог, об`єктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив:

10 вересня 2024 року товариство з обмеженою відповідальністю «Єврокор плюс» (постачальник) та товариство з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України» (покупець) уклали договір про закупівлю товарів (матеріально-технічних ресурсів) № 4600009926. Договір укладено з позивачем як з переможцем публічної процедури закупівлі, оголошення про проведення якої № UA-2024-08-02-005986-a оприлюднено 02.08.2024 на веб-порталі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель (п. 7.5 Договору). 
Предметом постачання за Договором є конструкційні матеріали - система антикорозійна бітумно-бутилкаучукова (далі - товар), характеристики якої зазначаються у специфікації (п. 1.1. Договору). Специфікація визначає найменування (номенклатура, асортимент), кількість товарів, одиницю виміру, ціну за одиницю, строк поставки, місце поставки та інші умови (п. 1.2 Договору).
Згідно з п. 3.1 Договору його ціна становить 85861846,20 грн. 
Ціна цього договору може бути змінена за взаємною згодою сторін у порядку, передбаченому цим договором, у випадках, встановлених чинним законодавством України, що оформляється додатковою угодою до цього договору (п. 3.6 Договору). 
Відповідно до п. 5.1 Договору постачальник зобов`язується передати покупцю товари належної якості в кількості, строки та в місці поставки відповідно до специфікації, яка є додатком 1 до цього договору. 
Датою поставки товару вважається дата, яка є останньою: дата підписання покупцем без зауважень акту приймання товарно-матеріальних цінностей (далі - ТМЦ) за кількістю та якістю та дата підписання покупцем видаткової накладної. Видаткова накладна підписується покупцем на підставі підписаного покупцем без зауважень та затвердженого акта приймання ТМЦ за кількістю та якістю, та за умови надання постачальником усіх передбачених п. 5.9 договору документів. 
У пункті 5.4 Договору сторони погодили, що поставка товарів здійснюється на умовах DDP «Поставка зі сплатою мита» (місце поставки згідно із специфікацією), Інкотермс (Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної Торгової Палати (редакція 2010 року), з урахуванням умов п. 5.1 та п. 5.2 цього Договору. Поставка товару здійснюється на підставі письмових заявок (далі - заявка) від покупця, які є невід`ємною частиною цього договору. Покупець надсилає скан-копію підписаної уповноваженою особою заявки електронним листом на електронну адресу постачальника, зазначену в п. 15.12 цього договору. Датою отримання заявки постачальником вважається дата надіслання відповідного електронного повідомлення покупцем. Оригінали заявок надсилаються покупцем поштою на адресу постачальника, вказану в розділі 16 цього договору, цінним листом (з описом вкладення) з повідомленням про вручення або кур`єром під розписку. До моменту отримання оригіналу заявки постачальником надіслані електронною поштою заявки мають повну юридичну силу, породжують права і обов`язки для сторін і можуть бути подані до судових інстанцій як належні докази і не можуть спростовуватися сторонами. 
Згідно з п. 5.7 Договору прийняття товарів покупцем підтверджується підписаною покупцем видатковою накладною, яка підписується покупцем на підставі підписаного покупцем без зауважень та затвердженого акта приймання ТМЦ за кількістю та якістю. 
Право власності на товари переходить від постачальника до покупця з дати, яка є останньою: дати підписання покупцем без зауважень акту приймання ТМЦ за кількістю та якістю та дати підписання покупцем видаткової накладної (п. 5.8 Договору). 
Згідно з п. 5.11 Договору приймання товарів покупцем за кількістю та якістю здійснюється на підставі акту приймання ТМЦ за кількістю та якістю. Товар вважається прийнятим покупцем за кількістю та якістю з дати підписання покупцем без зауважень акту приймання ТМЦ за кількістю та якістю. 
Відповідно до п. 5.12 Договору неналежне оформлення постачальником документів, зазначених в п. 5.9 цього договору, або відсутність хоча б одного із цих документів, або невиконання чи неналежне виконання інших вимог цього договору, вважається простроченням постачальника, до усунення якого покупець має право відстрочити виконання своїх зобов`язання з оплати товарів. 
Додатком 1 до Договору є специфікація (далі - Специфікація), відповідно до якої найменуванням товару є система антикорозійна бітумно-бутилкаучукова XUNDA T 600, країна походження - Китай. За цією специфікацією ціна Договору у розмірі 85861846,20 грн є вартістю 293,605 тонн товару (система антикорозійна бітумно-бутилкаучукова XUNDA T 600), що є предметом постачання за Договором, та розрахована з ціни однієї тонни у розмірі 243700 грн без податку на додану вартість (ПДВ). 
У Специфікації сторони узгодили, що строк постачання становить 90 днів з дати отримання постачальником заявки. 
Оскільки Договір укладено за результатами процедури закупівлі, в розділі Договору 7 «Відповідальність сторін» знайшли відображення умови тендерної документації про зобов`язання постачальника надати покупцю в забезпечення виконання Договору безвідкличну безумовну банківську гарантію.
Пункт 7.15 Договору передбачає, що відповідно до умов тендерної документації процедури закупівлі за предметом закупівлі «Конструкційні матеріали (Система антикорозійна бітумно-бутилкаучукова)» згідно з оголошенням про проведення процедури закупівлі № UA-2024-08-02-005986-a, оприлюдненим на веб-порталі Уповноваженого органу « 08» серпня 2024 року, постачальник зобов`язується надати покупцю не пізніше дати укладення Договору в забезпечення виконання Договору безвідкличну безумовну банківську гарантію на суму 4293092,31 грн, що становить 5% (п`ять відсотків) ціни цього договору.
Виходячи з пунктів 7.15.1 та 7.15.2 Договору гарантія на вищевказану суму повинна забезпечувати майнові інтереси покупця у разі порушення постачальником строків поставки. Зокрема, за п. 7.15.1 Договору у разі невиконання (неналежного виконання) постачальником основного зобов`язання за цим договором покупець має право одержати задоволення своїх вимог, передбачених умовами цього договору та чинним законодавством України, на умовах визначених гарантією. Під невиконанням (неналежним виконанням) постачальником основного зобов`язання за цим договором сторони розуміють порушення постачальником строків поставки, зазначених у специфікації (п. 7.15.2 Договору). 
Термін (строк) дії Гарантії повинен становити до « 31» січня 2026 року включно (п. 7.17 Договору). 

На виконання умов тендерної документації 05.09.2024 товариство з обмеженою відповідальністю «Єврокор плюс» (принципал) та публічне акціонерне товариство акціонерний банк (далі - ПАТ АБ) «Укргазбанк» (гарант) уклали договір про надання гарантії №1148/2024/ПОД-МСБ-Г, відповідно до умов якого гарант зобов`язується надати безвідкличну гарантійну операцію з такими основними умовами: 
- вид гарантійної операції - гарантія виконання договірних зобов`язань; 
- бенефіціар - ТОВ «Оператор газотранспортної системи України»;
- гарантійна операція надається з метою забезпечення належного виконання принципалом умов контракту (договору), що буде укладений між принципалом та бенефіціаром на підставі перемоги принципала у торгах; 
- предмет контракту (договору) - «Конструкційні матеріали (Система антикорозійна бітумно-бутилкаучукова)» Єдиний закупівельний словник ДК 021- 2015: 44110000-4 Конструкційні матеріали; 
- обсяги відповідальності гаранта за умовами гарантійної операції не буде перевищувати 4293092,31 грн;
- гарантійна операція є чинною з « 05» вересня 2024 року по « 31» січня 2026 року включно;
- гарантійна операція вважається наданою, а гарант - таким, що виконав свої зобов`язання щодо її надання, з моменту надсилання гарантом принципалу електронної форми гарантійної операції - файлу з текстом гарантійної операції з накладеним електронним цифровим підписом уповноваженої особи гаранта - засобами електронної пошти на адресу evrocor.plus@ukr.net; 
- належне виконання принципалом умов цього договору забезпечується коштами принципала, що розміщені на рахунку(-ах) покриття № НОМЕР_1 в АБ «Укргазбанк», код ЄДРПОУ 37153992; 
- сплата за письмовою вимогою бенефіціара здійснюється гарантом у порядку та у випадках, передбачених гарантійною операцією, та згідно з інструкціями і реквізитами, зазначеними у вимозі бенефіціара/ повідомленні, отриманому гарантом від банку бенефіціара або іншого банку, через який надсилалося таке повідомлення; 
- гарант здійснює перерахування коштів, що підлягають сплаті за письмовою вимогою Бенефіціара, з рахунку(-ів) покриття № НОМЕР_1 в АБ «Укргазбанк», код ЄДРПОУ 37153992;
- гарант зобов`язується після одержання письмової вимоги від бенефіціара за гарантійною операцією повідомити про це принципала і передати йому (їм) копію вимоги разом з доданими до неї документами. Повідомлення про одержання письмової вимоги від бенефіціара за гарантійною операцією гарант вручає представнику(-ам) принципала під розпис або направляє принципалу засобами поштового зв`язку, або електронної пошти на адресу(-и) evrocor.plus@ukr.net, або системи дистанційного обслуговування клієнтів; 
- принципал перераховує кошти в сумі(-ах) 4 293 092,31 грн на рахунок(-ки) покриття № НОМЕР_1 в АБ «Укргазбанк», код ЄДРПОУ 37153992 до надання гарантом гарантійної операції. Позивач виконав свій обов`язок перед банком-гарантом перерахувавши 4293092,31 грн для покриття банківської гарантії згідно з платіжною інструкцією № 445 від 05.09.2024. 

На виконання договору про надання гарантії №1148/2024/ПОД-МСБ-Г від 05.09.2024 05.09.2024 ПАТ АБ «Укргазбанк» видало в формі електронного документа банківську гарантію № 1148/2024/ПОД-МСБ-Г (далі - Гарантія), відповідно до якої гарант безвідклично та безумовно зобов`язався протягом п`яти банківських днів після одержання оформленої належним чином письмової вимоги бенефіціара сплатити бенефіціару суму, зазначену в письмовій вимозі бенефіціара, в межах повної (максимальної) суми гарантії, без необхідності для бенефіціара обґрунтовувати свою вимогу, без подання будь-яких інших документів, крім вимоги, або виконання будь-яких інших умов, за умови, що в тексті вимоги буде зазначено, що сума, яка вимагається, повинна бути сплачена у зв`язку з невиконанням/неналежним виконанням принципалом зобов`язань за договором. Форма представлення вимоги: - паперова (за підписом уповноваженої особи бенефіціара та з печаткою бенефіціара (якщо передбачена)) - рекомендованим листом або кур`єром за нашою вищезазначеною поштовою адресою та/або - автентичним SWIFT-повідомленням через банк бенефіціара на нашу SWIFT-адресу. Гарантія набирає чинності з дати видачі та діє включно до: « 31» січня 2026 року включно. 

З метою постачання товариством з обмеженою відповідальністю «Єврокор плюс» передбачених Договором 293,605 тонн системи антикорозійної бітумно-бутилкаучукової XUNDA T 600 товариство з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України» надало 4 відповідних заявки на поставку, а саме:
№ 1 від 11.09.2024 на поставку 50 тонн; 
№ 2 від 26.09.2024 на поставку 100 тонн; 
№ 3 від 03.12.2024 на поставку 100 тонн; 
№ 4 від 27.01.2025 на поставку на 43,605 тонн. 
Позивач повинен був здійснити поставку протягом 90 днів з дати отримання заявки, зокрема:
за заявкою № 1 - до 10.12.2024; 
за заявкою № 2 - до 05.01.2025; 
за заявкою № 3 - до 03.03.2025; 
за заявкою № 4 - до 27.04.2025. 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Єврокор плюс» у встановлений наведеними заявками строк здійснило постачання товариству з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України» 293,605 тон системи антикорозійної бітумно-бутилкаучукової XUNDA T 600, про що свідчать надані сторонами видаткові накладні та акти приймання товарів за кількістю та якістю:
- за заявкою № 1 товар поставлено 04.10.2024 (6,596 т) та 09.12.2024 (43,479 т);
- за заявкою № 2 товар поставлено 24.12.2024 (27,531 т), 24.12.2024 (22,54 т), 03.01.2025 (50,932 т);
- за заявкою № 3 товар поставлено 13.01.2025 (20,5 т), 03.02.2025 (17,3 т), 14.02.2025 (102,5 т); 
- за заявкою № 4 товар поставлено 19.02.2025 (2,227 т).

Виконання цих поставок, відповідно до п. 3.6 Договору, також супроводжувалось внесенням змін до ціни Договору, що мало місце шляхом укладення додаткових угод. Сторони уклали додаткові угоди до Договору № 1-10 (№ 1 від 03.12.2024; № 2 від 04.12.2024; № 3 від 18.12.2024; № 4 від 19.12.2024; № 5 від 30.12.2024; № 6 від 31.12.2024; № 7 від 06.01.2025; № 8 від 29.01.2025; № 9 від 06.02.2025; № 10 від 11.02.2025), в яких коригували вартість товару залежно від валютного курсу на дату відповідної поставки. Загальна кількість товару, що підлягала поставці за Договором, цими додатковими угодами не змінювалась - 293,605 тонн.

20.03.2025, тобто після повного виконання товариством з обмеженою відповідальністю «Єврокор плюс» свого обов`язку за Договором щодо постачання 293,605 тонн системи антикорозійної бітумно-бутилкаучукової XUNDA T 600, товариство з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України» звернулося до позивача з пропозицією (лист № ТОВВИХ-25-4679 від 20.03.2025) укласти додаткову угоду до Договору, збільшивши обсяг товару на 57,5 тонн.
Оферта товариства з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України» про зміну у сторону збільшення кількості Товару, що підлягає постачанню, була акцептована товариством з обмеженою відповідальністю «Єврокор плюс», наслідком чого стало укладення сторонами 31 березня 2025 року додаткової угоди № 11 від 31.03.2025 до Договору, в якій сторони погодили збільшити ціну Договору до 103959662,53 грн та виклали у новій редакції специфікацію, що є додатком 1 до Договору. 
Нова редакція специфікації доповнила останню редакцію пунктом про додаткове постачання позивачем 57,5 тонн системи антикорозійної бітумно-бутилкаучукової XUNDA T 600.
Всі інші умови Договору є незмінними.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України» надало заявку № 5 на поставку 57,5 тонн системи антикорозійної бітумно-бутилкаучукової XUNDA T 600, постачання якої позивач, відповідно до умов Договору, повинен був здійснити до 01.07.2025. 
Приймання першої партії товару з 57,5 тонн у кількості 42,68 тонни, яка прибула до розвантаження 12.06.2025, розпочалось відповідачем 19.06.2025, а закінчене 28.07.2025. Тривалість приймання зумовлена неодноразовими зупиненнями під час приймання зі сторони відповідача, які пов`язанні з розбіжностями сторін щодо якості товару.
Приймання решти товару з 57,5 тонн у кількості 14,82 тонни, які прибула до розвантаження 23.07.2025, здійснено відповідачем 28.07.2025.
Отже, виходячи з умов Договору, датою поставки 57,5 тонн системи антикорозійної бітумно-бутилкаучукової XUNDA T 600 є 28.07.2025.

Ще до завершення товариством з обмеженою відповідальністю «Єврокор плюс» процедури постачання 57,5 тонн системи антикорозійної бітумно-бутилкаучукової XUNDA T 600, 03.07.2025 товариство з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України» звернулося до ПАТ АБ «Укргазбанк» з письмовою вимогою за банківською гарантією №1148/2024/ПОД-МСБ-Г від 05.09.2024. 
Оскільки товариство з обмеженою відповідальністю «Єврокор плюс» поставило 293,605 тонн системи антикорозійної бітумно-бутилкаучукової XUNDA T 600 з дотриманням умов Договору, у тому числі і щодо строку постачання, письмова вимога від 03.07.2025 за банківською гарантією №1148/2024/ПОД-МСБ-Г від 05.09.2024 стосується порушення строку постачання 57,5 тонн системи антикорозійної бітумно-бутилкаучукової XUNDA T 600.
08.07.2025 гарант, відповідно до наведеного вище механізму сплати за письмовою вимогою бенефіціара, здійснив сплату як за Гарантією на користь відповідача в сумі 4293092,31 грн (платіжна інструкція №14713_26 від 08.07.2025. 

Вирішення спору полягає у наданні відповіді на питання щодо обсягу зобов`язання, яке було забезпечено Гарантією. Надаючи відповідь на це питання суд виходить з такого. 

Цінність зобов`язання полягає в його виконанні. Оскільки зобов`язання є різновидом правовідносин, воно охороняються примусовою силою держави, і щодо боржника у разі порушення зобов`язання застосовуються міри цивільно-правової відповідальності. Такі спеціальні міри стимулюють боржника до належного виконання зобов`язання та забезпечують захист майнових інтересів кредитора на випадок порушення зобов`язання боржника. Вони є додатковими забезпечувальними мірами, термінологічно законом названі видами забезпечення зобов`язань (ст. 546 Цивільного кодексу (далі - ЦК) України). 
Публічна закупівля - це придбання замовником товарів, робіт і послуг у порядку, встановленому Законом України від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі - Закон). Договір про закупівлю - господарський договір, що укладається між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі та передбачає платне надання послуг, виконання робіт або придбання товару (ст. 1 Закону).
Сторони визнають, що Договір укладений між ними відповідно та на підставі процедур, врегульованих Законом, і його предметом є закупівля товару, що є публічною. 
Згідно із ч. 1 ст. 27 Закону замовник має право вимагати від переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі внесення ним не пізніше дати укладення договору про закупівлю забезпечення виконання такого договору, якщо внесення такого забезпечення передбачено тендерною документацією або в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі.
Правовий інститут забезпечення виконання зобов`язання врегульований главою 49 Цивільного кодексу (далі - ЦК) України. За загальним правилом підставою для встановлення та застосування певного виду забезпечення виконання зобов`язання є домовленість сторін (правочин). Закон встановлює обов`язкову письмову форму правочину щодо забезпечення виконання зобов`язання (ст. 547 ЦК України).
Оскільки заходи забезпечення виконання зобов`язання забезпечують захист майнових інтересів кредитора на випадок порушення зобов`язання боржником, умовою їх застосування є невиконання або неналежне виконання останнім тих зобов`язань, для забезпечення яких встановлені такі заходи. 
В основу виконання будь-яких зобов`язань законодавець покладає принцип належності (ст. 526 ЦК України). Саме цей принцип, тобто належність виконання переможцем закупівлі своїх обов`язків за договором, зумовлює настання обов`язку у замовника повернути забезпечення виконання договору (ст. 27 Закону). Навпаки, такий обов`язок не настає, якщо має місце порушення цього принципу. У цьому випадку настають наслідки забезпечення, що захищають майнові інтереси кредитора.
Відповідно до ст. 560 ЦК України за гарантією банк, інша фінансова установа, страхова організація (гарант) гарантує перед кредитором (бенефіціаром) виконання боржником (принципалом) свого обов`язку. Гарант відповідає перед кредитором за порушення зобов`язання боржником.
Гарантія є одностороннім правочином, змістом якого є обов`язок гаранта сплатити кредитору-бенефіціару грошову суму відповідно до умов гарантії у разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого гарантією. У відносинах за гарантією беруть участь три суб`єкти - гарант, беніфеціар (кредитор за основним зобов`язанням) та принципал (боржник за основним зобов`язанням). Гарантія призначена перш за все для того, щоб беніфеціар як кредитор за основним зобов`язанням міг безперешкодно задовольнити свої вимоги за рахунок гаранта, якщо боржник (принципал) належним чином не виконає зобов`язання. У зв`язку з цим у ст. 562 ЦК України зафіксований принцип незалежності гарантії, згідно з яким зобов`язання гаранта перед кредитором не залежать від основного зобов`язання (його припинення або недійсності), зокрема і тоді, коли в гарантії міститься посилання на основне зобов`язання. 
Оскільки змістом гарантії є обов`язок гаранта сплатити кредитору-бенефіціару грошову суму, вона відноситься не до майнових (забезпечуються шляхом одержання, утримання майна), а особистих забезпечень виконання зобов`язань, відповідно до яких кредитор покладається на ділову репутацію, порядність гаранта, від якого має отримати задоволення у разі порушення зобов`язання боржником. Гарантія не є мірою цивільно-правової відповідальності, настання якої можливе лише за наявності вини боржника, а тому при реалізації гарантії вина боржника не має значення, достатньо лише факт порушення останнім (боржником) забезпеченого зобов`язання. 
Грошове зобов`язання, що виникає за договором гарантії, є зобов`язанням між гарантом та бенефіціаром, а не між бенефіціаром і принципалом. Такий обов`язок, про що судом зазначено вище, настає у випадку порушення боржником принципу належності виконання договору, і однією з підстав припинення цього обов`язку є сплата гарантом кредиторові (бенефіціару) суми, на яку видана гарантія (ст. 568 ЦК України). 
Підставою для виконання гарантом свого зобов`язання є пред`явлення письмової вимоги кредитора (бенефіціаром) до гаранта про сплату грошової суми відповідно до виданої ним гарантії. Пред`являю вимогу до гаранта, кредитор або у самій вимогі, або в доданих до неї документах повинен зазначити, в чому полягає порушення боржником основного зобов`язання, забезпеченого гарантію (ч. 2, ч. 3 ст. 563 ЦК України).
У ст. 563 ЦК України закріплено імперативне правило про те, що при пред`явленні вимоги кредитор має вказати, у зв`язку з яким основним зобов`язанням вона пред`явлена і якого порушення припустився боржник. При реалізації бенефіціаром своїх прав за гарантією ЦК України передбачено підхід, за яким з одного боку гарант має сплатити кредиторові за гарантією у разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого гарантією, а з другого- зобов`язання гаранта перед кредитором не залежать від основного зобов`язання. 
Незалежність гарантії від основного зобов`язання, що наведене у ст. 562 ЦК України, означає її самостійність лише у відносинах кредитора (беніфеціара) з гарантом. У відносинах кредитора (беніфеціара) з боржником (принципалом) перший зобов`язаний користуватись гарантією відповідно до домовленості з боржником, і в цих відносинах право заявити вимогу за гарантією гаранту залежним від основного зобов`язання. А тому на кредитора (беніфеціара) покладаються наслідки пред`явлення необґрунтованої вимоги, у тому числі і ті, що передбачені ст. 1212 ЦК України. 
Отже питання умов гарантії, на підставі яких здійснюється платіж, є одне з найбільш важливих, і складовою цих умов є зміст зобов`язання, що нею забезпечено. 
Поняття зобов`язання та підстави його виникнення наведені у ст. 509 ЦК України, за якою зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язаний вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Договір є однією з підстав виникнення зобов`язань.
Суб`єктами зобов`язання, які є елементами зобов`язання, є його сторони: управомочена сторона - кредитор, та зобов`язана сторона - боржник. 
Виконання зобов`язання - це вчинення боржником або іншою особою на користь кредитора або третьої певної особи дії або утримання від дії, яка становить предмет виконання зобов`язання. Виконання зобов`язання є правомірної дією, яка спрямована на припинення зобов`язання. 
Цивільне законодавство містить загальні умови виконання зобов`язання, що полягають у його виконанні належним чином відповідно до умов договору, вимог Цивільного кодексу України, інших актів законодавство, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться (ст. 526 ЦК України).
Такі умови (принципи) можна поділити на умови належного виконання та реального виконання. Принцип належного виконання полягає в тому, що виконання має бути проведено належним сторонами, щодо належного предмету, у належний спосіб, у належний строк (термін), у належному місці. Принцип реального виконання слід розуміти як виконання зобов`язання в натурі, тобто вчинення саме тих дій, що становлять зміст зобов`язання. 
Договір, як різновид юридичного факту, в основі якого лежить погоджена воля двох сторін, є результатом їхніх взаємних поступлень і самообмежень. Цей результат отримав визначення домовленості (ст. 526 ЦК України), що диктує прагнення сторін спільними зусиллями досягти бажаних наслідків. 
Отже, у свою чергу, виконання договірного зобов`язання має відбуватись відповідно до умов укладеного договору, що узгоджені його сторонами. 
У переважній більшості зобов`язань кожний із суб`єктів зобов`язання є водночас і кредитором і боржником один щодо одного. А тому, відповідно до ч. 3 ст. 510 ЦК України, якщо кожна із сторін зобов`язання має одночасно і права, і обов`язки, вона вважається боржником у тому, що вона зобов`язана вчинити на користь другої сторони, і одночасно кредитором у тому, що вона має право вимагати від неї. 
З огляду на це, використання терміну «зобов`язання» застосовується як для позначення зобов`язального правовідношення в цілому, так і для позначення окремого обов`язку боржника. 
Спосіб виконання - це порядок та послідовність здійснення сторонами дій у процесі виконання зобов`язання. 
На час укладення Договору обов`язок товариства з обмеженою відповідальністю «Єврокор плюс» щодо постачання системи антикорозійної бітумно-бутилкаучукової XUNDA T 600 обмежувався 293,605 тоннами. Умови тендерної документації, які в подальшому знайшли своє відображення у Договорі (п. 7.15), передбачали надання позивачем безвідкличної безумовної банківської гарантії на суму 4293092,31 грн, що становить 5% (п`ять відсотків) ціни Договору. Цей розмір гарантії розрахований саме з вартості 293,605 тонн системи антикорозійної бітумно-бутилкаучукової XUNDA T 600, що зазначена на час укладення Договору у специфікації.
Зміна ціни Договору шляхом укладення додаткових угод до Договору № 1-10 коригувала вартість товару залежно від валютного курсу на дату відповідної поставки, водночас не змінювала його кількість - 293,605 тонн.
Укладення додаткової угоди № 11 від 31.03.2025 до Договору не стосується виконання п. 3.6 Договору, оскільки у цьому випадку зміна ціни Договору відбулась внаслідок збільшення обсягу поставки товару на 57,5 тонн, а не внаслідок зміни курсової різниці валют. Таке збільшення обсягу поставки не мало наслідком зміни умов Договору щодо надання позивачем безвідкличної безумовної банківської гарантії, яка за чинними умовами Договору розрахована з вартості 293,605 тонн системи антикорозійної бітумно-бутилкаучукової XUNDA T 600.
Отже зміст зобов`язання за Договором, належне виконання якого забезпечене Гарантією, стосувалось постачання товариством з обмеженою відповідальністю «Єврокор плюс» 293,605 тонн системи антикорозійної бітумно-бутилкаучукової XUNDA T 600. Порушення позивачем обов`язку постачання 57,5 тонн товару, незалежно від характеру порушення, не зумовлює настання обов`язку гаранта сплатити відповідачу грошову суму відповідно до умов Гарантії.
Належне виконання товариством з обмеженою відповідальністю «Єврокор плюс» обов`язку з постачання 293,605 тонн встановлено судом вище.
За таких обставин письмова вимога товариства з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України» від 03.07.2025 за банківською гарантією №1148/2024/ПОД-МСБ-Г від 05.09.2024 пред`явлена необґрунтовано, та, відповідно, кошти у розмірі 4293092,31 грн одержані відповідачем без достатньої правової підстави. 
З огляду на це, відповідно до ст. 1212 ЦК України, кошти підлягають стягненню на користь позивача як особи, яка розмістила власні кошти на рахунку покриття № НОМЕР_1 в АБ «Укргазбанк» відповідно до договору про надання гарантії №1148/2024/ПОД-МСБ-Г, і за рахунок яких за вимогою відповідача мало місце задоволення інтересів останнього.

Відповідно до ст. 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд встановлює наявність чи відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставини, які мають значення для вирішення справи.
Згідно зі ст. 74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.
Приймаючи рішення, суд зобов`язаний керуватись наданими сторонами доказами.
Позивач належним чином довів порушення його прав зі сторони відповідача.

Обставини, на які посилається позивач як на підставу своїх вимог, належним чином доведені і відповідачем не спростовані, а тому позовні вимоги позивача до останнього підлягають задоволенню в повному обсязі. 

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України суд покладає судовий збір на відповідача. 

На підставі викладеного, керуючись статтями 129, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 248 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Задовольнити позов товариства з обмеженою відповідальністю «Єврокор плюс» до товариства з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України».
Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України» (проспект Любомира Гузара, 44, м. Київ, 03065, код 42795490) на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Єврокор плюс» (вул. Героїв України, 94, кімната 212, м. Світловодськ, Кіровоградська область, 27500, код 37153992) 4293092,31 грн, 64396,39 грн судового збору.

Відповідно до ст. 241 Господарського процесуального кодексу України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закритті апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
Згідно з ч. 1 ст. 256 Господарського процесуального кодексу України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.
Апеляційна скарга може бути подана до Північного апеляційного господарського суду.

Повний текст рішення складений 11.05.2026.

Суддя С. А. Ковтун