УХВАЛА

06 грудня 2022 року 
м. Київ
cправа №  910/12671/21 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Кондратова І.Д. - головуючий, судді - Вронська Г.О., Губенко Н.М., 

розглянувши касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-будівельна компанія "Інтеграл-Буд"

на постанову Північного апеляційного господарського суду
(головуючий - Андрієнко    В.В., судді - Шапран  В.В.,    Буравльов  С.І.)
від 26.10.2022

у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-будівельна компанія "Інтеграл-Буд"
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Євро-Реконструкція"
про стягнення 2 206 027,94 грн
та за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Євро-Реконструкція"
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-будівельна компанія "Інтеграл-Буд"
про стягнення 4 998 536,10 грн

ВСТАНОВИВ:
1.          У серпні 2021 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-будівельна компанія "Інтеграл-буд" (далі - ТОВ "ВБК "Інтеграл-Буд", позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Євро-Реконструкція" (далі - ТОВ "Євро-Реконструкція", відповідач) про стягнення заборгованості у сумі 2 206 027,94 грн, з яких 2 170 000,00 грн попередня оплата та нараховані на неї пеня в сумі 30 142,19 грн,  3 % річних в сумі 5 885,75 грн.

2.          Позов обґрунтований тим, що ТОВ "Євро-Реконструкція" порушило умови договору про надання послуг з видалення, навантаження, перевезення та утилізації відходів № 24/06-01/ЄР від 24.06.2021 (далі - договір) в частині своєчасної сплати 50 % попередньої оплати за надання послуг.

3.          У строк, визначений для подання відзиву, ТОВ "Євро-Реконструкція" подало на розгляд суду зустрічний позов до ТОВ "ВБК "Інтеграл-Буд" про стягнення штрафних санкцій за неналежне виконання договору в сумі 4 998 536,10 грн, що складається з неустойки (пені) в сумі 4 947 600,00 грн та штрафу у сумі 50 936,10 грн. 

4.          Зустрічний позов мотивований неналежним виконанням ТОВ "ВБК "Інтеграл-Буд" зобов`язань за вказаним договором у частині повного та своєчасного надання замовлених позивачем послуг з видалення, навантаження, перевезення та утилізації відходів (золо-шлакової суміші).

5.          Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.10.2021 зустрічний позов був прийнятий до спільного розгляду із первісним позовом.

6.          Рішенням Господарського суду міста Києва від 24.05.2022 первісний позов задоволено частково. Стягнуто з ТОВ "Євро-Реконструкція" на користь ТОВ "ВБК "Інтеграл-Буд" попередню оплату у сумі 2 170 000, 00 грн, пеню у сумі 25 683, 29 грн, 3 % річних у сумі 4 993, 97 грн, витрати по сплаті судового збору в сумі 33 010, 16 грн. В решті вимог відмовлено. У задоволенні зустрічного позову відмовлено повністю.

7.          Суд першої інстанції виходив з того, що відповідач не надав доказів перерахування позивачу попередньої оплати у розмірі 50 % від загальної вартості послуг, а також доводів позивача за первісним позовом не спростував. Також зважаючи на допущене відповідачем порушення зобов`язання, суд дійшов висновку, що вимоги позивача про стягнення пені та 3% річних підлягають задоволенню.    Відмовляючи у задоволенні зустрічного позову місцевий господарський суд дійшов висновку про те, що невиконання замовником своїх договірних зобов`язань (прострочка кредитора) потягла за собою прострочення зобов`язання виконавця з надання послуг, за яке він відповідальності не несе, тому відсутні підстави    для застосування до відповідача заходів цивільної (господарської) відповідальності у вигляді нарахування штрафних санкцій.

8.          Постановою Північного апеляційного господарського суду від 26.10.2022 рішення суду першої інстанції скасовано в частині відмови у задоволенні зустрічного позову та прийнято в цій частині нове рішення, яким зустрічний позов задоволено повністю. Стягнуто з ТОВ "ВБК "Інтеграл-Буд" на користь ТОВ "Євро-Реконструкція" пеню в розмірі 4 947 600,00 грн, штраф у розмірі 50 936,10 грн та 74 978,04 грн судового збору. В іншій частині рішення суду першої інстанції залишено без змін. Проведено      зустрічне зарахування згідно пункту 11 статті 238 ГПК України. Стягнуто з    ТОВ "ВБК "Інтеграл-Буд" на користь ТОВ "Євро-Реконструкція" 2 797 858,84    грн; 41 967,88 судового збору.

9.          Суд апеляційної інстанції виходив з того, що оскільки ТОВ "ВБК "Інтеграл-Буд" не виконало свої зобов`язання за договором з вивезення 14 000 м куб. відходів до 14.07.2021 (включно), тому вимоги ТОВ "Євро-Реконструкція" про стягнення з відповідача за зустрічним позовом 4 947 600,00 грн неустойки та 50 936,10 грн  штрафу є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

10.          15.11.2022 ТОВ "ВБК "Інтеграл-Буд" через систему "Електронний суд" надіслало до Верховного Суду касаційну скаргу, в якій просить постанову суду апеляційної інстанції в частині задоволення зустрічних позовних вимог скасувати та залишити рішення суду першої інстанції без змін.

11.          На виконання вимог пункту 5 частини другої статті 290 ГПК України, обґрунтовуючи наявність підстави касаційного оскарження згідно з пунктом 1 частини другої статті 287 цього Кодексу, скаржник зазначає, що суд апеляційної інстанції неправильно застосував норми статті 538, частини другої статті 613 ЦК України, оскільки дійшов помилкового висновку про задоволення зустрічних вимог, з огляду на те, що відповідно до зазначених норм скаржник обґрунтовано мав законне право зупинити виконання своїх зобов`язань, та не врахував висновків, викладених у постановах Верховного Суду від 01.04.2021 у справі № 910/1102/20 (договір поставки, як і договір надання послуг, має двосторонній характер, тобто певні обов`язки покладаються як на одну, так і на іншу сторону, у такому зобов`язанні кожна зі сторін одночасно є боржником та кредитором. Такі зобов`язання є зустрічними. Якщо ж одна із сторін не виконує свого обов`язку у порядки і строки, встановлені договором, то відповідно друга сторона має право або зупинити виконання свого обов`язку, або відмовитися від його виконання частково або в повному обсязі), від 31.10.2019 у справі № 904/5340/18 (виконання зобов`язання може бути відстрочене на час прострочення кредитора, якщо останній не вчинив дій, необхідних для виконання. Тобто в такому випадку боржник не буде вважатися таким, що прострочив, та не буде нести за це відповідальність до моменту вчинення кредитором передбачених договором, необхідних дій.)
Також, скаржник зазначає, що суд апеляційної інстанції неправильно застосував норми частини третьої статті 551 ЦК України, частини 1 статті 233 ГК України, оскільки не розглянув клопотання про зменшення штрафних санкцій, яке заявлене у відзиві на зустрічний позов, та не врахував висновки Великої Палати Верховного Суду, викладені у постановах від 18.03.2020 у справі № 902/417/18, від 20.03.2019 у справі № 761/26293/16-ц, від 21.08.2019 у справі № 727/9352/17, від 16.10.2019 у справі № 303/2408/16-ц (аналогічні висновки містяться у постановах Верховного Суду України від 04.11.2015 у справі № 6-1120цс15, Великої Палати Верховного Суду від 12.12.2018 у справі № 703/1181/16-ц), постановах Верховного Суду від 22.03.2018 у справі № 911/1351/17, від 13.01.2020 у справі № 902/855/18, від 05.06.2019 у справі № 757/32522/17-ц, від 04.04.2018 у справі № 367/7401/14-ц, що розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення.

12.          З огляду на зміст касаційної скарги та доданих до неї матеріалів, ураховуючи її відповідність вимогам параграфу 1 глави 2 Розділу IV ГПК України, Верховний Суд дійшов висновку, що підстави для залишення касаційної скарги без руху, повернення касаційної скарги чи відмови у відкритті касаційного провадження відсутні, тому відкриває касаційне провадження у справі з підстави, передбаченої пунктом 1 частини другої статті 287 ГПК України.

Керуючись нормами статей 234, 235, 288, 290, 294, пунктом 1 частини другої статті 287, частини третьої статті 301 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд,

У Х В А Л И В:
1.          Відкрити касаційне провадження у справі № 910/12671/21 за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-будівельна компанія "Інтеграл-Буд" на постанову Північного апеляційного господарського суду від 26.10.2022.

2.          Призначити до розгляду касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-будівельна компанія "Інтеграл-Буд" у справі № 910/12671/21 на  31 січня 2023 року об  11:00 год  у відкритому судовому засіданні у приміщенні Касаційного господарського суду за адресою: м. Київ, вул. О. Копиленка, 6, в залі судових засідань № 2 (кабінет № 209).

3.          Явка учасників справи в судове засідання не є обов`язковою. 

4.          Встановити Товариству з обмеженою відповідальністю "Євро-Реконструкція" строк для подання відзиву на касаційну скаргу з доказами надсилання копій відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи до 16 січня 2023 року. 

5.          Роз`яснити учасникам справи, що вони мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, в тому числі поза межами приміщення суду з  використанням власних технічних засобів та електронного підпису згідно з вимогами Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положень, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів);

6.          Роз`яснити Товариству з обмеженою відповідальністю "Євро-Реконструкція", що з 05 жовтня 2021 року офіційно розпочали функціонування три підсистеми (модулі) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи: «Електронний кабінет», «Електронний суд», підсистема відеоконференцзв`язку, у зв`язку з чим, відповідно до частини шостої статті 6 ГПК України адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування та суб`єкти господарювання державного та комунального секторів економіки реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в добровільному порядку.

7.          Витребувати з Господарського суду міста Києва або Північного апеляційного господарського суду матеріали справи № 910/12671/21.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Головуючий                                                                                  І. Кондратова

Судді                                                                                               Г. Вронська
                                                                                  
                                                                                                        Н. Губенко

До уваги учасників судового процесу!
Суди продовжують працювати. Проте в умовах воєнного стану проведення відкритих судових засідань з викликом сторін має певні особливості щодо належного повідомлення учасників процесу про час та місце судових засідань, явки до суду та забезпечення безпеки відвідувачів. Неявка представників будь-якої із сторін з невідомих причин може завадити своєчасному розгляду справи, навіть, за умови явки представників інших сторін.
Просимо дотримуватися процесуальних норм та ставитися при цьому з повагою до інших учасників справи:
-     максимально реалізувати право на участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, передбачене статтею 197 Господарського процесуального кодексу України;
-     за відсутності нагальної потреби в участі в судовому засіданні в приміщенні Касаційного господарського суду подати клопотання про розгляд справи без участі учасників справи;
-     за наявності потреби в участі в судовому засіданні в приміщенні Касаційного господарського суду повідомити про це суд.
Про свій вибір просимо завчасно повідомити суд поштою чи в електронному вигляді на електронну адресу суду (kgs@supreme.court.gov.ua) із застосуванням електронного цифрового підпису, або використати для цього підсистему Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи "Електронний суд".
                                                                                                                                        Касаційний господарський суд